可以,但要在特定条件下。
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约定支付工程款,发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;
5、工程质量鉴定;
6、不可抗力或其他因素。
【法律依据】根据《民法典》第七百九十八条:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
建设工程合同能够延期吗
法声语
人气:1.1W
猜你喜欢
- 1建设工程合同主体只能是
- 2建设工程合同是否能分包
- 3建设工程合同工期诉讼纠纷
- 4建筑工程承揽合同和建设工程合同有何区别
- 5建设银行16岁能办卡吗 建设银行16岁能不能办卡
- 6建设工程合同工期计算方法
- 7建设部建设工程合同
- 8建设工程施工合同纠纷能否仲裁
- 9建设工程施工合同质保期多久?
- 10孕中期平日要怎样护理?孕中期能够同房吗?
- 11建设工程施工合同质保期多久
- 12建设工程施工合同质保期是多久
- 13建设工程施工合同签订日期怎么写
- 14建设工程合同能延期吗
- 15建设工程合同能否转让
- 16临时额度到期能延期吗
- 17设计公司分公司能签订建筑工程设计合同吗?
- 18设计分公司能代表总公司签订建筑工程的设计合同吗?
- 19建筑工程施工许可证能延期多久
- 20走进幸“孕”工程的建设者